本文作者:钢结构设计

机房装修大概的每平米单价是多少(谁有机房装修合同范本)

钢结构设计 24小时前 04:30:09 1 抢沙发
本文目录

机房装修大概的每平米单价是多少

100平米现代机房装修效果图

谁有机房装修合同范本

合同编号:
发包人:
营业地址:_____________
委托代理人:_________营业执照号:___________
法定代表人:___________
承包人:
委托代理人:___________
本工程设计人:_________
施工队负责人:_________
依照及有关法律、法规的规定,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的场所装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条   工程概况
1.1   工程地点:___________________________________________
1.2   工程内容及做法(详见:预算表。施工图纸)。
1.3   工程承包双方商定采取下列第______种承包。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料(详见发包人提供装饰装修材料明细表。承包人提供装饰装修材料明细表);
(3)承包人包工、发包人包料(详见发包人提供装饰装修材料明细表)。
1.4   工程期限_____天,开工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
1.5合同价款:本合同工程造价为(大写):______________元(详见预算报价单)。
第二条   施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第_______种提供:
(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
第三条   发包人义务
3.1   开工前______天,为承包人入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
3.2   提供施工期间的水源、电源;
3.3   负责协调施工队与邻里之间的关系;
3.4   不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
3.5   施工期间发包人仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
3.6   参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第四条   承包人义务
4.1   施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
4.2   严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
4.3   保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;
4.4   保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第五条   工程变更
工程项目及施工如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条   材料的提供
6.1   由发包人提供的材料、设备(详见发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;
6.2   由承包人提供的材料、设备(详见承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第七条   工期延误
7.1   对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2   因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
7.3   发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
7.4   因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第八条   工程款支付
8.1   双方约定按以下第   种支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
支付   支付时间   支付金额
第一次   开工前三日   支付   元
第二次   工程进度过半   支付   元
第三次   双方验收合格   支付   元
工程进度过半指:________________________________________
(2)其他支付
8.2   工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后   日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。
8.3   工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
8.4   本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起   月
第九条   违约责任
9.1   合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2   未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
9.3   因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4   发包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_________元。
9.5   由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
9.6   由于承包人原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金________元。
第十条   合同争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种解决:
(一)提交__________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十一条   附则
11.1   本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
11.2   本合同签订后工程不得转包。
11.3   本合同一式_______份,双方各执________份,_________部门___________份。
11.4   合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
发包人:____________(签字)   承包人:_______________(签章)
法定代理人:_____________   法定代理人:_____________
委托代理人:_____________   委托代理人:_____________
________年_____月_____日   _________年_____月_____日

电梯钢结构井道预算要怎么做

一、设计依据: 
根据电梯厂家所提供电梯安装图纸,进行井道基础、主结构及围护结构进行设计,以满足电梯安装要求。 
二、结构形式: 
基础采用双层双向阀板基础,主结构选用钢结构,外围护结构选用岩棉彩钢复合板。 三、主结构方案 
1、根据本电梯安装要求,选用150*150*方钢管6做为主结构竖向承重构件,要求对接焊缝进行坡口焊,焊缝饱满。 
2、电梯导轨支架梁选用150*150*5方钢管做为主结构横向构件。 
3、考虑本电梯为有机房电梯,机房底板选用12mm厚钢板,按电梯安装要求进行开孔预留。 
4、电梯机房及曳引机承重梁选用H300*150型钢进行安装。 
5、机房顶吊钩安装梁选用H300*150型钢进行安装,吊钩选用应满足吊装要求。 
6、以上所有钢结构外露铁件均做两遍喷砂防锈处理。
 四、围护结构 
根据本电梯及防火保温要求,结构井道选用双面0.5钢板内50厚岩棉保温复合板进行安装。安装时应结合电梯安装图纸预留透气孔洞,并做好防水要求。

机房装修预算表求一份

给你一份参考一下一 墙 面 1 刷墙 1平米 ¥20 (1、墙面裂纹处理。2、刷界面剂并刮腻子两遍,砂纸打磨刷底面漆,清工辅料。) 2 贴布 1平米¥15 (1、新白塔白乳胶。2、贴的确良布。) 3 墙砖 1平米 ¥35 (1、原墙基础处理。2、钻牌32.5#水泥;砂浆加108胶粘贴。3、清工辅料。) 4 踢角线 1m ¥10 (1、钻牌32.5#水泥砂浆粘贴或903胶粘贴。2、白水泥勾缝。) 二 地 面 1 普通地砖 1平米¥35 (1、钻牌32.5#水泥砂浆粘贴。2、瓷砖规格不大于600X600。3、清工辅料。) 2 文化砖 1平米¥40 (1、原墙基础处理。2、钻牌32.5#水泥;砂浆加108胶粘贴。3、清工辅料。) 3 豪华地砖 1平米 ¥40 (1、原墙基础处理。2、钻牌32.5#水泥;砂浆加108胶粘贴。3、清工辅料。) 4 地面防水 1平米 ¥60 (1、原地面水泥砂浆找平。2、刷防水涂料2遍24小时闭水试验,外做保护层。) 5 地面找平 1平米 ¥15 (1、钻牌32.5#水泥;砂浆找平地面元。) 三 顶 面 1 PVC吊顶 1平米 ¥75 (1、松木龙骨架。2、国产加厚PVC板,四周PVC阴角收口。) 2 石膏板平顶 1 平米¥120 (1、轻钢龙骨架外钉9mm厚纸面石膏板。2、缝隙处牛皮纸处理。3、防锈漆处理。) 3 艺术吊顶 1平米¥150 (1、轻钢龙骨架外钉9mm厚纸面石膏板。2、缝隙处牛皮纸处理。3、防锈漆处理。) 4 铝扣板吊顶 1 平米 ¥120 (1、轻钢龙骨架。2、 国产优质0.8厚铝扣板。3、四周专用阴角收口。) 5 木质造型顶 1平米¥150 (1、木龙骨支架,局部石膏板或木制板贴面,木制玻璃顶,龙骨支架,实线收边。) 6 石膏线 1m ¥20 (1、泰丽雅牌80MM宽石膏素线(超过80mm另计)。2、快粘粉粘贴。 四) 电路改造 1 明线 1 m ¥40 1、北京昆仑BV2.5mm国标塑铜线.(按实际发生算)) 2 混凝土墙开槽 1m ¥55 (1、北京昆仑BV2.5mm国标塑铜线.(按实际发生算)) 3 强弱电布线 1点 ¥200 (1、国标线,根据点位需要,合理布设,不含主机)) 五) 水路改造 1 PPR管明装 1m ¥40 (1、打压20分钟,要求不掉压,不漏水。) 2 PPR管暗管 1m ¥55 (1、开槽,埋管,,熔接,打压20分钟,要求不掉压,不漏水。)

哪位知道机房装修费用一般是多少

根据配置不同 ,一般大约是几十万元至两三百万元不等。一般按B级机房建设的话,大概预算2W一个平方差不多。一般的改造,平均到每平方米应该得5000块左右。如果用好的制冷器,精密仪器,能达到8000元左右。做的越大成本就越高,场地也是一个很重要的原因。

机房装修大概的每平米单价是多少(谁有机房装修合同范本) 钢结构桁架设计

机房建设预算表机房装修大概的每平米单价是多少(谁有机房装修合同范本)

推荐阅读:

三维框架图(三维框架法则)

碳纤维加固每平方价格(楼板加固碳纤维多少钱一平方)

碳纤维设计分析软件(碳纤维数据)

砌体墙开洞套什么定额(砌体房屋墙体的开洞率)

园林设计专业(园林设计专业需要选什么科目)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

阅读
分享